武汉浩丰工程建设咨询有限公司受恩施市农村公路管理局的委托，依据采购人提供的采购方式函，拟对恩施市“455”安防工程危桥改造（邓家沟桥、田坝桥、电站桥、西晒坡、香龙坝桥、小溪沟桥、杨家沟桥、下茅田桥）项目施工监理采用竞争性磋商的方式确定服务单位，因前两次有效投标人数未达到法定要求人数，现发布第三次竞争性磋商公告，邀请合格投标人参与磋商。
一、项目名称：恩施市“455”安防工程危桥改造（邓家沟桥、田坝桥、电站桥、西晒坡、香龙坝桥、小溪沟桥、杨家沟桥、下茅田桥）项目施工监理
二、项目编号：WHHF-ESZB-20002
三、招标内容：恩施市“455”安防工程危桥改造工程，主要包含恩施市村道1级大坝至香龙坝公路香龙坝桥重建工程、恩施市村道1级大坝至香龙坝公路小溪沟桥重建工程、恩施市村道1级大坝至香龙坝公路杨家沟桥重建工程、恩施市村道茅田坪至西晒坡公路西晒坡桥重建工程、恩施市村道茅田坪至杨叉水糖厂公路下茅田桥重建工程、恩施市村道砂马线电站桥加固工程、恩施市村道砂马线田坝桥重建工程、恩施市村道水井坪至郭家屋场公路邓家沟桥重建工程。建设地点为恩施市。招标范围为施工图纸及工程量清单全部内容。项目预算总金额：424.6360万元，计划工期365日历天。本次招标为监理服务招标。
四、监理招标范围：工程量清单、施工图纸及变更图纸、附属工程、答疑文件范围内所有工程的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期及竣工期间全过程的监理等工作。
五、本项目设置一级监理机构，即总监理工程师办公室（以下简称“总监办”），现对总监办进行竞争性磋商采购。监理服务期：自该项目合同签订之日起至所有工程的施工阶段与缺陷责任期全过程的监理工作。
六、监理工作的具体内容：质量控制、进度控制、安全控制、环保控制、文明施工控制、合同管理、信息管理、组织协调，履行建设工程监理法定职责以及招标人委托的其它事项。
七、项目预算：71466.24元。
八、合格供应商条件：
1. 本次招标项目要求供应商具有独立法人资格，须具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业丙级及以上监理资质[根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2019年第37号），湖北省外企业须具备公路工程专业乙级及以上监理资质]，具有类似监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
2.拟派本项目总监须具备公路工程专业注册监理工程师执业资格证书，具有中级及以上技术职称，并在本单位注册，近3年（2017年1月1日至今）以来任项目总监承担过类似工程监理业绩至少1个。
3.供应商递交响应文件的同时须提供企业、企业法人代表、总监理工程师的《无行贿犯罪承诺函》。
4. 根据《关于落实 <恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法 >相关规定的意见》（恩施州人社函 [2017]35号）文的规定，供应商自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（供应商应作出承诺，否则供应商的投标将被拒绝）。
5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。
6.投标企业必须提供以下承诺函原件：①未被“信用中国”（******）网站列入“失信被执行人”；②未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（网站******查询）；③未被列为严重违法失信企业名单（网站******查询）；④未被列入“招投标不良行为警示名单”（网站******查询）。
7. 本次招标 不接受 联合体投标。
九、竞争性磋商文件领取：
1、凡有意参加的供应商请于2020年5月20日至2020年5月26日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时，下午14时30分至17时30分（北京时间），持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的营业执照副本、资质证等加盖公章的证件复印件一套到武汉浩丰工程建设咨询有限公司（恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2）购买磋商文件。
2、竞争性磋商文件每套售价300元，售后不退。
十、竞争性磋商公告媒体：
本次招标公告在湖北省政府采购网（******）上发布。
十一、响应文件的递交时间与地点：2020年6月1日09时00分至09时30分武汉浩丰工程建设咨询有限公司（恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2）。逾期送达或者未送达到指定地点的响应文件，招标人不予受理。
十二、开标时间及地点：
开标时间：2020年6月1日上午09时30分；
开标地点：恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2
十三、联系方式
采 购 人：恩施市农村公路管理局
地 址：恩施市金桂大道州地税局办公楼8楼
联 系 人：丰先生
电 话：******
招标代理机构：武汉浩丰工程建设咨询有限公司
地 址：恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2
联 系 人：李 工
电 话：******
武汉浩丰工程建设咨询有限公司
2020年5月19日
武汉浩丰工程建设咨询有限公司受恩施市农村公路管理局的委托，依据采购人提供的采购方式函，拟对恩施市“455”安防工程危桥改造（邓家沟桥、田坝桥、电站桥、西晒坡、香龙坝桥、小溪沟桥、杨家沟桥、下茅田桥）项目施工监理采用竞争性磋商的方式确定服务单位，武汉浩丰工程建设咨询有限公司于2020年4月30日组织了竞争性磋商活动，因有效投标人数未达到法定要求人数，现发布第二次竞争性磋商公告，邀请合格投标人参与磋商。
一、项目名称：恩施市“455”安防工程危桥改造（邓家沟桥、田坝桥、电站桥、西晒坡、香龙坝桥、小溪沟桥、杨家沟桥、下茅田桥）项目施工监理
二、项目编号：WHHF-ESZB-20002
三、招标内容：恩施市“455”安防工程危桥改造工程，主要包含恩施市村道1级大坝至香龙坝公路香龙坝桥重建工程、恩施市村道1级大坝至香龙坝公路小溪沟桥重建工程、恩施市村道1级大坝至香龙坝公路杨家沟桥重建工程、恩施市村道茅田坪至西晒坡公路西晒坡桥重建工程、恩施市村道茅田坪至杨叉水糖厂公路下茅田桥重建工程、恩施市村道砂马线电站桥加固工程、恩施市村道砂马线田坝桥重建工程、恩施市村道水井坪至郭家屋场公路邓家沟桥重建工程。建设地点为恩施市。招标范围为施工图纸及工程量清单全部内容。项目预算总金额：424.6360万元，计划工期365日历天。本次招标为监理服务招标。
四、监理招标范围：工程量清单、施工图纸及变更图纸、附属工程、答疑文件范围内所有工程的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期及竣工期间全过程的监理等工作。
五、本项目设置一级监理机构，即总监理工程师办公室（以下简称“总监办”），现对总监办进行竞争性磋商采购。监理服务期：自该项目合同签订之日起至所有工程的施工阶段与缺陷责任期全过程的监理工作。
六、监理工作的具体内容：质量控制、进度控制、安全控制、环保控制、文明施工控制、合同管理、信息管理、组织协调，履行建设工程监理法定职责以及招标人委托的其它事项。
七、项目预算：71466.24元。
八、合格供应商条件：
1. 本次招标项目要求供应商具有独立法人资格，须具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业丙级及以上监理资质[根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2019年第37号），湖北省外企业须具备公路工程专业乙级及以上监理资质]，具有类似监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
2.拟派本项目总监须具备公路工程专业注册监理工程师执业资格证书，具有中级及以上技术职称，并在本单位注册，近3年（2017年1月1日至今）以来任项目总监承担过类似工程监理业绩至少1个。
3.供应商递交响应文件的同时须提供企业、企业法人代表、总监理工程师的《无行贿犯罪承诺函》。
4. 根据《关于落实 <恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法 >相关规定的意见》（恩施州人社函 [2017]35号）文的规定，供应商自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（供应商应作出承诺，否则供应商的投标将被拒绝）。
5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。
6.投标企业必须提供以下承诺函原件：①未被“信用中国”（******）网站列入“失信被执行人”；②未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（网站******查询）；③未被列为严重违法失信企业名单（网站******查询）；④未被列入“招投标不良行为警示名单”（网站******查询）。
7. 本次招标 不接受 联合体投标。
九、竞争性磋商文件领取：
1、凡有意参加的供应商请于2020年5月6日至2020年5月11日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时30分至12时，下午14时30分至17时30分（北京时间），持企业法人授权委托书（原件）、被委托人身份证、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的营业执照副本、资质证等加盖公章的证件复印件一套到武汉浩丰工程建设咨询有限公司（恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2）购买磋商文件。
2、竞争性磋商文件每套售价300元，售后不退。
十、竞争性磋商公告媒体：
本次招标公告在湖北省政府采购网（******）上发布。
十一、响应文件的递交时间与地点：2020年5月19日09时00分至09时30分武汉浩丰工程建设咨询有限公司（恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2）。逾期送达或者未送达到指定地点的响应文件，招标人不予受理。
十二、开标时间及地点：
开标时间：2020年5月19日上午09时30分；
开标地点：恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2
十三、联系方式
采 购 人：恩施市农村公路管理局
地 址：恩施市金桂大道州地税局办公楼8楼
联 系 人：丰先生
电 话：******
招标代理机构：武汉浩丰工程建设咨询有限公司
地 址：恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2
联 系 人：李 工
电 话：******
武汉浩丰工程建设咨询有限公司
2020年4月30日
武汉浩丰工程建设咨询有限公司受恩施市农村公路管理局的委托，依据采购人提供的采购方式函，拟对恩施市“455”安防工程危桥改造（邓家沟桥、田坝桥、电站桥、西晒坡、香龙坝桥、小溪沟桥、杨家沟桥、下茅田桥）项目施工监理采用竞争性磋商的方式确定服务单位，现邀请合格投标人参与磋商。
一、项目名称：恩施市“455”安防工程危桥改造（邓家沟桥、田坝桥、电站桥、西晒坡、香龙坝桥、小溪沟桥、杨家沟桥、下茅田桥）项目施工监理
二、项目编号：WHHF-ESZB-20002
三、招标内容：恩施市“455”安防工程危桥改造工程，主要包含恩施市村道1级大坝至香龙坝公路香龙坝桥重建工程、恩施市村道1级大坝至香龙坝公路小溪沟桥重建工程、恩施市村道1级大坝至香龙坝公路杨家沟桥重建工程、恩施市村道茅田坪至西晒坡公路西晒坡桥重建工程、恩施市村道茅田坪至杨叉水糖厂公路下茅田桥重建工程、恩施市村道砂马线电站桥加固工程、恩施市村道砂马线田坝桥重建工程、恩施市村道水井坪至郭家屋场公路邓家沟桥重建工程。建设地点为恩施市。招标范围为施工图纸及工程量清单全部内容。项目预算总金额：424.6360万元，计划工期365日历天。本次招标为监理服务招标。
四、监理招标范围：工程量清单、施工图纸及变更图纸、附属工程、答疑文件范围内所有工程的施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期及竣工期间全过程的监理等工作。
五、本项目设置一级监理机构，即总监理工程师办公室（以下简称“总监办”），现对总监办进行竞争性磋商采购。监理服务期：自该项目合同签订之日起至所有工程的施工阶段与缺陷责任期全过程的监理工作。
六、监理工作的具体内容：质量控制、进度控制、安全控制、环保控制、文明施工控制、合同管理、信息管理、组织协调，履行建设工程监理法定职责以及招标人委托的其它事项。
七、项目预算：71466.24元。
八、合格供应商条件：
1. 本次招标项目要求供应商具有独立法人资格，须具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业丙级及以上监理资质[根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2019年第37号），湖北省外企业须具备公路工程专业乙级及以上监理资质]，具有类似监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
2.拟派本项目总监须具备公路工程专业注册监理工程师执业资格证书，具有中级及以上技术职称，并在本单位注册，近3年（2017年1月1日至今）以来任项目总监承担过类似工程监理业绩至少1个。
3.供应商递交响应文件的同时须提供企业、企业法人代表、总监理工程师的《无行贿犯罪承诺函》。
4. 根据《关于落实 <恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法 >相关规定的意见》（恩施州人社函 [2017]35号）文的规定，供应商自响应文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（供应商应作出承诺，否则供应商的投标将被拒绝）。
5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。
6.投标企业必须提供以下承诺函原件：①未被“信用中国”（******）网站列入“失信被执行人”；②未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（网站******查询）；③未被列为严重违法失信企业名单（网站******查询）；④未被列入“招投标不良行为警示名单”（网站******查询）。
7. 本次招标 不接受 联合体投标。
八、竞争性磋商文件领取：
1、凡有意参加投标者，请于2020年4月20日08时30分至2020年4月24日23时59分（北京时间，下同）登陆湖北省政府采购网下载竞争性磋商文件。
2、无论出于何种原因，采购人可在采购活动开始前对采购文件进行修改、补充及变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，因取消报名环节，无法书面通知各投标供应商，请各供应商关注发布公告上述网站。若投标供应商原因未及时关注本项目有关修改、补充及变更信息，导致编制响应文件失误，由此造成的损失由投标供应商自行承担。
九、竞争性磋商公告媒体：
本次招标公告在湖北省政府采购网（******）上发布。
十、响应文件的递交时间与地点：2020年4月30日09时00分至09时30分武汉浩丰工程建设咨询有限公司（恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2）。逾期送达或者未送达到指定地点的响应文件，招标人不予受理。
十一、开标时间及地点：
开标时间：2020年4月30日上午09时30分；
开标地点：恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2
十二、联系方式
采 购 人：恩施市农村公路管理局
地 址：恩施市金桂大道州地税局办公楼8楼
联 系 人：丰先生
电 话：******
招标代理机构：武汉浩丰工程建设咨询有限公司
地 址：恩施市金桂大道时代家居城至尊灯饰城一单元410－2
联 系 人：李 工
电 话：******
武汉浩丰工程建设咨询有限公司
2020年4月17日
收藏
